Консультация юриста
Назад

Договор на работы по стяжке пола

Опубликовано: 29.07.2019
0
10

Договор подряда по устройству цементной стяжки

обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве работ и в бытовых помещениях;6.9. сдать результат выполненных работ по настоящему Договору Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию;6.10.

вывезти в течение рабочих дней со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты;6.11.

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора;6.12.

по завершении работ по настоящему Договору передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, в соответствии СниП;6.13. В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.Заказчик обязуется:7.1.

обеспечить присутствие на строительной площадке своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору.

Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика.6.6.

осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, в места отведенные Заказчиком;6.7. обеспечить своими силами, за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 6.8.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются Сторонами путем переговоров 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Согласно Законодательства Российской Федерации. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: Подрядчик: Индивидуальный Предприниматель Анахасьян Александр Сергеевич.

договор на выполнение работ по стяжке пола

Юридический адрес: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 39, к. 2, кв. 363. ИНН 774333595595 ОГРНИП 315774600203228 Р/С 40802810700120106998 В АО КБ «РосинтерБанк» ИНН 7744000736 БИК 044525518 К/С 30101810145250000518 в Отделении 3 Москва ОГРН 1027700351106 Подписи Сторон: ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Заказчик: / / Подрядчик: /Анахасьян А.

Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, не нашедших отражения в Смете, Стороны согласуют сроки исполнения, стоимость и порядок оплаты на основании утвержденного в двустороннем порядке Дополнительного соглашения к Договору. 1.3. Стоимость дополнительных материалов, а также их доставка и разгрузка рассматривается как отдельная услуга не входящая в Сметную стоимость Договора и оплачивается Заказчиком отдельно от данного договора, так как замер лазерным нивелиром среднего слоя выравнивающего материала, из-за существующих не ровностей и уклонов основания чернового пола, является приблизительным. Возврат оставшегося материала на склад осуществляется силами заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1.Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.5.1.2. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.5.1.3.

Договор Стяжка образец

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, в тех работах, которые выполнял Подрядчик, то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в таком случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, либо нарушением правил технической эксплуатации.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон Заказчик: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ подрядчик: БЛЁСКИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 25.05.1989 Г.Р.

ПАСПОРТ РФ 2409№472762, ВЫДАН Отделом УФМС России по Ив.

8 846 972-60-73 8 937 993-60-73 на ремонтно — отделочные работы.

№ ____ /_____ г. Самара _______________ 201__ г. ____________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Строительная компания Золотой Дом» в лице генерального директора _______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы в помещении по адресу: _______________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «объект», согласно объемам и перечню указанным в смете (Приложение 1), а так же пожеланиям и дополнениям Заказчика, выраженным в письменной форме в журнале работ и/или дополнительных соглашениях. Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю результат качественно выполненных работ.

1.2. В Приложении 2 указаны дополнительные услуги, которые не являются основными строительными услугами, выполняемые Подрядчиком. Эти услуги оказываются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, не входят в данный договор и оплачиваются отдельно. 1.3. На объекте находится журнал работ, в который стороны вносят свои дополнения, замечания и технические задания.

Стороны не забирают журнал с объекта до окончания работ по договору. 1.4. Приложения 1, 2 и журнал работ являются неотъемлемой частью договора. 1.5. Договор считается полностью выполненным после подписания двухстороннего итогового акта приемки-сдачи работ.

Предлагаем ознакомиться:  Сроки рассмотрения апелляции по уголовному делу

Отсчет сроков ведется, начиная с даты фактического начала работ, указанной в журнале работ на первой странице. 2.3. Стороны по обоюдному согласию могут изменять перечень и объемы работ, указанные в Приложении 1.

В этом случае стоимость и сроки выполнения работ корректируются в соответствии с изменениями, о чем делается запись в журнал работ и листе-вкладке дополнительных соглашениях. 3. Права и обязанности сторон. 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1.

Выполнить определенные Приложением 1 работы в сроки, установленные договором. 3.1.2. Проводить выполнение ремонтно-отделочных работ в соответствии с требованиями действующих на данный момент Строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.

3.1.3. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору и входят в сферу деятельности Подрядчика. Все указания Заказчика вносятся в журнал работ на лист технических заданий и/или лист эскизов.

Бланк договора для стяжки физических лиц

Подрядчик производит работы из своих материалов в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с согласованным Заказчиком составом работ. 5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за: соответствие используемого оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 6.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА Подрядчик обязуется: 6.1.

выполнить собственными силами и техническими средствами все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии со СниП и в сроки, установленные настоящим Договором; 6.2. обеспечить качество выполнения всех работ по настоящему Договору в соответствии с проектной документацией, СНиП и техническими условиями; 6.3.

Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком.

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. 10.2. Внимание При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

5. Охрана 5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика.

Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ.

Важно Стоимость работ по договору может быть изменена при увеличении площади фактически устроенного Объекта работ, при этом стоимость работ пересчитывается пропорционально фактически устроенного Объекта работ исходя из цены за устройство 1м2 Объекта работ (из расчета 1м2= рублей). При уменьшении площади фактически устроенного Объекта работ, стоимость работ по договору остается неизменной. 2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон.

3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в (указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного или народного суда, выбранного сторонами . для разрешения споров) 6. Заключительные положения 6.1.

Любыеизмененияидополнениякнастоящемудоговору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Договор на работы по стяжке пола

6.2. Настоящийдоговор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Однако основополагающие тезисы будут оставлены в первоначальном виде по той простой причине, что документ «шлифовался» долгие годы. Добавлялись и убирались пункты с тем, чтобы сделать его наиболее выгодным, ясным и простым для обеих сторон. И это сможет подтвердить любой юрист.

Стоимость работс материалами:от 390 руб./м2 Заказывайте по телефону: 8 (812) 409-43-10 Изучив типовой договор на стяжку (образец), Вы сможете узнать, что именно в дальнейшем нужно будет подписать. У нас нет никаких секретов от Клиентов – и насчет разъяснения отдельных пунктов всегда можно обратиться к менеджерам.

Previous article Next article

Договор на выполнение работ по получению разрешения на строительство

Важно

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. В извещении должны содержаться сведения о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях.

Предлагаем ознакомиться:  Требования к здоровью при найме на работу

Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы, влечет утрату права ссылаться на такие обстоятельства. 13.4.

Инфо

По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика. 6. Разрешение споров 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 7.2.

ФИО) , именуемый в дальнейшем «Заказчик», а ИП Куканов Александр Александрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного 10 июля 2017 г. ОГРНИП 317774600325230, ИНН772792115330, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по устройству стяжки пола на объекте Заказчика, находящегося по адресу: с соблюдением всех нормативно-технических актов и регламентов, в соответствии с «Технологической картой», являющейся Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать все условия для проведения работ, принять и оплатить выполненные работы согласно стоимости, обусловленной настоящим договором.

При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями. 5. Охрана 5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика. Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п.

4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ.Если нет возможности укрыть стяжку пленкой, необходимо дважды (на второй и четвертый день после завершения работ) смочить поверхность стяжки водой (200-300 гр.

/1м2) с помощью садовой лейки. Составил Согласовано Куканов.А.А АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ к Договору № от « » 2018г. Мы, нижеподписавшиеся: (Доверенное лицо со стороны Подрядчика) и Заказчик (ФИО Заказчика/доверенного лица) Составили настоящий Акт в том, что на объекте Заказчика, находящегося по адресу: (город, улица, дом, корпус, квартира) Были произведены следующие работы: № Наименование работ Ед.

измерения Количество Цена за ед. Сумма (руб.) Всего работ выполнено на сумму: Заказчик не имеет претензий по качеству, сроку и объему выполненных работ.

Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки, сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую документацию, оформленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подрядчик обязан доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

Подрядчик обязуется обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с гарантией на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

Подрядчик обязуется при изменении объемов и сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.7. Подрядчик обязуется ежедневно убирать места производства работ от строительного мусора за свой счет.

Строительный мусор и иной мусор, оставленный в ходе производства работ, Подрядчик убирает в мусорный контейнер, предоставленный Заказчиком.

Инфо

Остановки Заказчиком строительства и/или иного простоя по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ________ календарных дней.

10.4. В случаях, перечисленных в п.11.2 и п.11.3 настоящего договора, Стороны письменно уведомляют друг друга о необходимости исполнения обязательств по настоящему Договору.

Если в течение ________ календарных дней, виновная сторона не исправит создавшееся положение, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым с момента отправки другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, заказного письменного уведомления о расторжении Договора.

10.5.

В случае расторжения Договора в соответствии с порядком, предусмотренным данным разделом, Подрядчик обязан в течение ________ календарных дней с момента получения письменного уведомления о расторжении Договора освободить строительную площадку Объекта, передать Заказчику закупленные, неиспользованные и оплаченные Заказчиком строительные материалы, исполнительную документацию в полном объеме, расторгнуть договоры на аренду строительных машин и механизмов (при наличии таковых), задействованных при производстве работ на Объекте, с соответствующими контрагентами. Взаиморасчеты за выполненные работы и приобретенные материалы между Сторонами производятся на условиях настоящего Договора в срок, не позднее ________ рабочих дней после выполнения условий настоящего пункта.

Предлагаем ознакомиться:  Форма доверенности на заключение договора аренды

Парфенон

1.10.

По завершении работ Подрядчик может сделать фотофиксацию объекта без указания адреса и других реквизитов объектов. 2. Стоимость работ и порядок расчета 2.1. Стороны пришли к соглашению, что договорная стоимость работ по объекту, оговоренных в настоящем Договоре, включая материалы, составляет: _______________________________________________________________________________.

2.2. Оплата Договора производится поэтапно. До начала работ Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере: _______________________________________________________________________________ 2.3. Во время проведения работ, в промежутке: после настилки паркета — до шлифовки, Заказчик принимает Актом качество настеленного паркета и производит оплату выполненных работ в сумме: ___________________________________________________ Дальнейшие работы производятся Подрядчиком после получения указанного платежа.

Договор на изготовление полусухой стяжки пола

Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору; 6.5.

обеспечить присутствие на строительной площадке своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика. 6.6. осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, в места отведенные Заказчиком; 6.7.

обеспечить своими силами, за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 6.8.

обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве работ и в бытовых помещениях; 6.9. Инфо Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, подписанных сторонами уплатив Подрядчику стоимость выполненных Подрядчиком работ в случаях: 10.2.1. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; 10.2.2.

10.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке в случаях: 10.3.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Заказчика, систематической задержки расчетов за выполненные работы; 10.3.2.

Остановки Заказчиком строительства и/или иного простоя по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий календарных дней. 10.4. Внимание В случае нехватки материалов, согласно расчету, Субподрядчик компенсирует нехватку материалов за свой счет.Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Производиться заполнение резервуара следующим образом: 1) Песок 60 литров; 2) Цемент марки ЦЕМ I — 42,5 Д20 – 40 кг.

или 34 литра; 3) вода 10 литров (при естественной влажности песка); 4) полипропиленовое фиброволокно 120 гр.; 5) песок 80 литров. 6) вода 8-12 литров. Объем резервуара позволяет готовить единовременно до 200 литров смеси.

  • Подача готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Приготовленный раствор объемом 0,2 м³ автоматически делится на небольшие порции и под давлением по резиновому рукаву d=65 мм. подается непосредственно в место проведение работ до гасителя, в котором происходит разрядка рабочего давления, после чего раствор поступает на поверхность для укладки.
  • Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем распределяют по помещению.

Обеспечить исполнение необходимых мероприятий, правил и норм по технике безопасности, пожарной и электро — безопасности, охране окружающей среды, требований закона и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ и нести за их исполнение ответственность.6.1.8.

При выполнении работ по настоящему договору на ремонт руководствоваться нормативными правовыми актами РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ.6.1.9. Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) перед Генподрядчиком и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, налагаемые на Генподрядчика по вине Субподрядчика.6.1.10.

Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки работ, возникшие по его вине, а также скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока, возникшие по его вине, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках.6.1.5. Известить надлежащим образом Генподрядчика не менее чем за 48 часов до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.6.1.6. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в Журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем за свой счет восстановить ее.6.1.7.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector